yb体育官网入口

协会简介协会章程组织机构协会荣誉协会党建协会大事联系我们协会文件协会动态培训咨询教育培训yb体育官网入口企业百强陕西省建筑施工企业信用评级陕西省建设工程长安杯奖(省优质工程)陕西省工程建设质量管理小组活动成果交流会陕西省工程建设质量管理优秀企业、先进工作者优秀联络员、通讯员、企业网站、报刊陕西省建筑行业先进协会、优秀秘书长yb体育官网入口优秀项目经理yb体育官网入口优秀职业经理人yb体育官网入口优秀建造师yb体育官网入口先进企业、优秀企业家和优秀总工程师【三优】陕西省建筑优质结构工程yb体育官网入口绿色施工工程陕西省建筑行业优秀“微信公众号”评选活动陕西省建设工程科学技术奖yb体育官网入口专家委员会专家申请yb体育官网入口团体标准陕西省工程建设工法评审工作业务活动陕西省建设(开发)单位和工程项目节能减排竞赛活动yb体育官网入口创新技术应用工程科技创新转发文件yb体育官网入口企业创精品工程经验交流会2017年yb体育官网入口 秘书长及通联员联谊会新版网站用户满意度调查问卷yb体育官网入口“汉中杯”篮球友谊赛2017年陕西省工程建设优秀QC小组活动成果交流会2018年陕西省建筑施工企业信用推介大会2018年yb体育官网入口第六届二次理事会陕西省2018年创精品工程研讨会暨陕建协建筑业团体标准首发仪式2018年度yb体育官网入口秘书长及通联员联谊会2019年陕西建筑业高质量发展高峰论坛2019年陕西省工程建设质量管理小组活动成果交流会2019年陕西省建设工程科技创新大会2019年yb体育官网入口第六届四次理事会2019年陕西省建设工程企业扶贫攻坚推进大会陕西省第五届BIM高峰论坛暨第四届“秦汉杯”BIM应用大赛表彰大会同舟共济 筑力战“疫”——yb体育官网入口企业创精品工程经验交流会专题专栏近期工作一览行业资讯行业研究行业标准施工技术BIM技术政策法规领导讲话建筑法苑在线申请入会申请入会会员动态企业文化建筑文苑风采展示>优质工程风采人物副会长单位常务理事单位理事单位一般会员个人会员会员名录>维权投诉yb体育官网入口优秀项目经理网络申报yb体育官网入口精品工程汇编资料征集陕西省长安杯工程汇编资料征集网络申报企业投稿下载中心协会刊物微信公众号抖音/快手协会微博视频点播网络直播网络商城
内容详情

内容详情

副标题

雨天延误工期,可否免除违约责任?

2021-07-26 09:42来源:中国法院网浏览数:112 

近日,全国各地雨水不断,工程建设也受到降雨的影响,若施工工期受此影响而延误,致使业主单位与承建单位在是否违约问题上发生意见分歧,应当如何处理呢?小编带大家通过一个典型案例,来了解一下相关的法律法规






受雨天影响延误工期

可否部分免除违约责任



【案情】甲公司与乙公司签订《综合楼施工合同》,约定甲公司将其综合楼以包工包料的方式,发包给乙公司承建,合同约定开工日期为当年的1月9日,竣工日期为7月20日,工期193天,如不能按期完成,每延误1天扣3000元,延误7天及以上,发包人扣罚承包人总工程款的10%。合同订立后,甲公司于当年的3月16日获准施工,来年的3月20日竣工,工程经验收为合格工程。另查明,自开工日3月16日至当年的11月20日,该地降水天数为132天。


【分歧】关于甲公司应承担违约责任的大小,存在两种意见:第一种意见认为,产生逾期是因不可抗力即施工期间经常下雨,可以部分免除甲公司的违约责任。第二种意见认为,一般的下雨天气不属于可以顺延工期的不可抗力,甲公司应按照合同的约定承担全部违约责任。


【管析】笔者同意第二种意见,理由如下:


第一,根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条:“因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。”之规定,界定不可抗力由不能预见、不能避免、不能克服三要素构成。


第二,具体到本案中,下雨天气并非不可预见,通常情况下,合同约定的工期应当包括下雨天气在内,虽然不能完全避免,但是一般的下雨天气并非不能克服,除非该下雨天气属自然灾害或确属暴雨无法施工。甲公司并未提供证据证明影响施工的下雨天气属自然灾害或属暴雨严重到无法施工,其仅以气象局出具的总下雨天数132天作为主张扣减工期的证据,不能成立,亦不能以不可抗力作为免除其部分违约责任的事由。


综上,甲、乙公司在《综合楼施工合同》中明确约定工期及逾期应承担的违约责任,甲公司逾期竣工七天以上,又不满足不可抗力的构成要件,其理应承担违约责任并支付全部违约金。


如若遭遇不可抗力要求工期补偿的依据:

住房和城乡建设部《关于落实建设单位工程质量首要责任的通知》中要求:因极端恶劣天气等不可抗力以及重污染天气、重大活动保障等原因停工的,建设单位应给予合理的工期补偿



网站手机版二维码     微信公众平台二维码

扫一扫查看手机版网站   扫一扫关注协会微信平台

Baidu
sogou